篇一:鋼結構工程施工合同書
施工合同書 工程名稱:
年 月 日
合 同 書
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程名稱
工程名稱:
工程地點:
第二條 工程承包范圍
第三條 合同工期加工制作日期:從收到發包人撥付的工程全額預付款次日起至年 月日, 總日歷天數:日歷天; 工程安裝日期:從發包人發出書面開工令且工程具備施工條件之日起至年 月 日, 總日歷天數_日歷天。
第四條 質量標準
工程施工及質量驗收執行標準:《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-20** 工程質量滿足上述規范標準規定的合格工程質量要求。
第五條 合同價款與支付
一、合同價款:
二、工程量增加:
1、工程施工期間若發生設計變更或發包人追加工程量,在施工前發包人與承包人就發生原因、追加金額協商一致并以書面形式確認;
2、追加的合同價款與工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同簽訂之日起三日內,發包人撥付合同總價款的30%,作為材料預付款;
2、 材料進場之日起三日內,發包人撥付合同總價款的40%
3、竣工經驗收合格之日起三日內,發包人撥付至工程總造價(含工程量增加)的95%
4、留5%作工程質保金,保修期(工程竣工之日起壹年)滿十四日內付清。
第六條 發包人工作
(1)發包人辦理三通一平,使施工場地完全具備施工條件;將施工所用水、電從施工場地外接至施工現場半徑30米內,并承擔承包人施工發生的全部水電費;
(2)確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現場交驗;
(3)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件及其他申請批準手續;
(4)發包人按合同約定時間按時向承包人撥付足額工程款。
第七條 承包人工作
(1)根據合同約定時間完成施工項目。工程質量應當達到協議書約定的質量標準;
(2)向發包人提供工程進度計劃及相應進度統計報表;
(3)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;
(4)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,并以書面形式通知發包人,發包人承擔由此發生的費用。
第八條 工期順延
因以下原因造成的工期延誤,工期按實順延。
1、發包人未能協調準備好開工條件;
2、發包人未能按約定日期支付工程預付款,進度款,致使施工不能正常進行;
3、設計變更和工程量增加;
4、一周內非承包人原因造成停電或累計超過8小時;
5、不可抗力因素。
第九條安全責任
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。
第十條 工程竣工
1、承包人必須按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工;
2、因承包人原因不能按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工,承包人承擔違約責任。
3、發包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內不組織驗收或驗收后3天內不提出意見視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經驗收或竣工驗收未通過后,發包人不得使用,發包人強行使用時,由此造成的質量問題及其他問題由發包人承擔責任。
第十一條 違約責任
1、因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用;
2、因承包方原因導致延誤工期,按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人;
3、發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人;
4、若發生本合同未約定事項,參照建設工程施工合同(GF—1999—0201)通用條款協商解決;
5、若雙方就經濟糾紛協商不成,可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。 第十二條 合同生效
合同訂立時間:__ 年__ _ 月__ ___ 日
合同訂立地點:____發包人辦公室_______
本合同雙方約定 簽字、蓋章后生效。
本合同一式四份,簽字蓋章有效。
發 包 人:(簽字、蓋章): 承 包 人:(簽字、蓋章)
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵箱: 郵箱:
篇2:建筑工程裝飾施工合同范本
建筑工程裝飾施工合同范本
合同類別編號:______
合同歸檔編號:______
工程合同書
合同編號:______
項目名稱:______
發包單位(甲方):______
承包單位(乙方):______
監理單位:______
合同簽約時間:_____年___月___日
合同簽約地點:______
建筑裝飾工程施工合同
發包方(甲方):______
承包方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1.1工程名稱:______
1.2工程地點:______
1.3承包范圍:______
1.4承包方式:______
1.5工期:本工程自____年___月___日至____年___月___日
1.5工程質量:____________
1.6合同價款(人民幣大寫):____________
第2條 甲方工作
2.1開工前___天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明_____份,并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導致延誤工期,工期順延。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施,并說明注意事項。
2.3辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.4指派_______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.5委托__________監理公司進行工程監理,監理公司任命_________為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方_____份。
2.6負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.7如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.8協調有關部門乙方進場前做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工程
3.1開工前天,向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明_____份,并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。
3.2開工前_____天提供施工方案和進度計劃,以后按月、周提供月、周進度計劃。
3.3指派________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保理、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.4嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.5遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
3.6施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.7施工垃圾集中到甲方指定地點。
3.8工程竣工未移交甲方之前,負責對現場一切設施和工程成品進行保護。
3.9乙方必須遵守甲方《現場施工管理條例》。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2在4。1條件下,本工程合同施工期約定為_______工作日。
4.3本工程合同約定施工期以收到
第一期工程款當天起計算_______工作日。
4.4因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.5因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.6因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲?a href=http://www.zonexcapitaltr.com/wygw/jhfy/ target=_blank class=infot*xtkey>講話詞輩渭右喂こ毯橢屑涔こ萄槭眨曳嬌勺孕醒槭眨追接τ璩腥?。若甲方殷竾栝时R方印谴殷盁醮X囪欏H舾囪楹細瘢追接Τ械8囪櫸延茫紗嗽斐賞9ぃて謁逞櫻蝗舾囪椴緩細瘢涓囪榧胺倒し延糜梢曳匠械#て諞燦杷逞印?/p>
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知_____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第__________種。
A、固定價格B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算)
6.2本合同生效后,甲方分_____次,按下表支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
付款進度付款百分比金額
1_______________¥___元
2_______________¥___元
3_______________¥___元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在竣工后_____天內,結清工程總價_____%尾款。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值_____%的保管費。由乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用。對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟扣失。
第9條 工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
9.2甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的費用,并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
9.3已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。
第10條 獎勵和違約責任
10.1由于甲方原因
導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_____元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的_____%支付違約金。
10.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_____元,作為獎勵。
10.3乙方按照甲方的要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5。2款增加優質價款外,甲方支付乙方_____元作為獎勵。
10.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
10.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失,應照價賠償。
10.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
10.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
10.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第11條 保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起,為期_____年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
11.2因不可抗力,人為損壞及使用期自然折舊等原因,不包含在保修范圍內。
11.3甲方應在保修期滿后_____天內結算,將剩余_____%保修金退還乙方。
第12條 爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條 其他約定
第13條 附則
13.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
13.2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本_____份,甲方執份,乙方執_____份。
13.3本合同履行完成后自動終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章)p;&nbs; 乙方(蓋章):
法定代表人p;&nbs; 定代表人:
授權代表(簽字):授權代表(簽字):
單位地址p;&nbs; 單位地址:
電話p;&nbs; 電話:
傳真p;&nbs; 傳真:
開戶銀行p;&nbs; 開戶銀行:
戶名p;&nbs; 戶名:
帳號p;&nbs; 帳號:
; ; p;&nbs; ; ; 日
篇3:工程隊包清工工程施工合同
工程隊包清工工程施工合同
合同類別編號:_______
合同歸檔編號:_______
工程施工合同
合同編號:_______
項目名稱:_______
委托單位(甲方):_______
承接單位(乙方):_______
監理單位:_______
合同簽約時間:_______
合同簽約地點:_______
甲方:___________
乙方:___________ 合同簽約地:___________
根據《中華人民共和國合同法》 等有關法律、行政法規,雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,就本項目協商一致,訂立本合同并共同遵照執行。
一、工程概況:____工程名稱
工程地點
二、工程范圍:_______
三、承包形式:_______
四、合同工期 :____開工日期:____年____月____日
竣工日期:____年____月____日
總工期____天,由于天氣或其他原因經甲方簽字認可工期可相應順延。
五、質量標準:
按照___________[(a)國家標準;(b)行業標準;(c)甲乙雙方制定]的標準進行工序驗收。
六、合同價款,采用以下________種方式:
1.采用一次性包死總價的固定價格方式,總價為____,如變更增加工程量在____%以內,不再增加及減少合同價款,亦不再另簽協議;如變更增加工作量超過____%,則對變更及增加部分根據第六條1.2款按實結算。
2.按實際發生工作量結算。
2.1工程預算價________,工程單價
2.2按實際發生工作量參照第七條約定方式結算。
2.3實際發生工程量必須由乙方向甲方提交已完成工作量報告,經甲方審核確認。
2.4工程量的變更及增加均要征得甲方的簽字審核、確認,否則甲方有權對變更工作量不予認可。
2.5乙方必須根據圖紙編制工作量清單,甲方審核后作為付款依據。工程完工后,根據實際工作量編制決算書,由甲方審定后作為最終合同金額標準。
2.6合同一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準執行。
七、定額標準,采用以下________種方式:
1.按甲方內部定額:
2.雙方約定定額:
核算員簽字:_______
八、付款方式
甲方按以下________付款方式支付給乙方。
1、施工期間,每月25日由乙方根據合格工作量的完成情況。經甲方審定后按實際完成工作量的____%支付,每月十日以施工隊工資的方式發放。全部工程竣工驗收交付業主后甲方在____個工作日內(此期間甲方對乙方進行工作量、材料、質量、工期審核決算)按審定好決算價付至乙方總工程款的____%,余款作為質量保證金,一年后無違約現象,無質量問題按實返還。
2、其他付款方式:_____________________。
九、材料
材料全部由甲方提供,乙方需用時必須憑領料單領料。工程完工后,甲方對乙方的承包工程計算材料實際耗用量,超耗部分全部按價賠償,節約部分____%獎勵給乙方。
十、其他約定:
十一、質量驗收
1、工程質量必須符合本協議第五條約定的標準,并按現行國家驗收規范執行,質保期____年,低于此標準的視具體情況按工程款總價的1%~10%承擔違約金。
2、甲方要求制作樣板的單項工程,必須經甲方簽證后封樣,依據樣本進行驗收。
3、甲方定期或不定期對工程質量進行檢查,發現不符合質量要求時,開具《整改通知單》或《不合格評定表》,乙方進行整改簽字。若2次以上發現質量問題,甲方有權根據情況扣減工程款,直至責令乙方退場,一切損失由乙方負責。
4、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方簽字驗收后方可進行下道工序施工。
5、其他約定:
十二、工期
乙方按合同約定工期(以通知甲方驗收合格日期為準)內完成,每延期一天按工程造價的____%承擔延期違約金。(工期計算按合同工期加甲方的有效簽證計算為準)。如乙方已違反施工進度表或根據有關工作測算,乙方不能按期完工,甲方有權責令乙方退場,并要求乙方承擔延期及退場給甲方造成的全部經濟損失(附施工進度表)。乙方應于接到甲方退場通知后兩日全部退場,負責退場前對甲方施工設備、材料及工程的保護,否則每拖延一天按2‰承擔延期違約責任,造成的一切損失由乙方承擔。
十三、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、乙方不得招收無身份證、童工(十六周歲以下)、有劣跡、身體殘疾人員等進行施工,否則后果自負。
3、特殊工種需持有相關部門驗發的上崗證方可上崗 ;
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方處理并承擔全部經濟賠償責任,與甲方無關。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
十四、雙方責任
1、乙方必須服從甲方施工管理,遵守各項規章制度及相關法律、法規,維護甲方聲譽,如發現事故損害甲方聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,以次充好、偷工減料的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同,乙方無條件退場,并承擔經濟和相關責任。
2、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則甲方有權令乙方退場,一切后果由乙方承擔。
3、甲方按約定提供圖紙資料及進行技術交底,按約定提供甲供材料。
4、
十五、附件:
1.本協議經雙方簽章后生效,有效期自簽定合同之日起至工程竣工驗收結清款項后終止。
2.本協議一式____份,甲方____份,乙方____份,具有同等法律效力。
3.因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由甲方所在地人民法院裁決。
甲方(蓋章):____乙方(蓋章):_______
法定代表人:________ 法定代表人:_______
授權代表(簽字):授權代表(簽字):_______
簽訂日期:_________簽訂日期:_______